+7 (499) 653-60-72 Доб. 574Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Исковое заявление о расторжении договора подряда и возврате аванса

Чтобы потребовать от исполнителя, не полностью выполнившего обязательство, выплаченный аванс, необходимо прекратить действие заключенного договора. Право заказчика на отказ от договора подряда предусмотрено как положениями гражданского кодекса, так и положениями закона о защите прав потребителя. Ниже приводится пример заявления об отказе от договора подряда, содержащего требование о возврате аванса и выплате пени. В рассматриваемом случае отказу от исполнения договора предшествовали переговоры сторон, установление новых сроков выполнения работ, а также предъявление претензии.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Возврат предоплаты по договору оказания услуг

О расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами. Работы по этапу I и II Ответчиком выполнены в срок и надлежащим образом, претензий по ним истец не имеет. Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по III этапу составляет тыс. В счет оплаты III этапа работ 17 июля года Истец перечислил ответчику денежные средства в сумме тыс. Однако работы сданы ответчиком с опозданием на 20 календарных дней.

При этом документация передана не в полном комплекте, содержит многочисленные недостатки, что делает невозможным ее использование по назначению.

Документация по этапу III была принята истцом по акту сдачи-приемки выполненных работ. При этом письменный сообщением ответчик выразил готовность внести в переданную документацию необходимые изменения и дополнения по требованию истца.

Согласно п. Если недостатки не были устранены в согласованный сторонами срок, Заказчик вправе соразмерно уменьшить установленную настоящим договором стоимость работ, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в соответствии с п.

Расчет неустойки приведен в приложении к исковому заявлению. Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по IV этапу составляет тыс. В соответствии с п. Однако работы по этапу IV ответчиком не выполнены. Расчет процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами приведен в приложении к исковому заявлению.

В соответствии со ст. При этом, согласно ст. На основании изложенного, руководствуясь ст. Ольга Сергеевна, я Вам очень благодарна, что Вы меня поддержали в тот момент, когда все рушилось в моей жизни. Я даже не знаю, кто Вы больше были для меня — адвокат, психолог или друг.

К Ольге Сергеевне обратилась после автомобильной аварии. Тема тривиальная — не удовлетворяло решение страховой компании. Сумма за груду металлолома вместо автомобиля была ничтожной. Суд со страховой наша адвокат выиграла. Спасибо ей за это большое. Единственное, о чем я жалею — что не знала об адвокате Ольге Жуковой, когда мою дочь задержали и предъявили обвинение в краже. Я тогда растерялась и понадеялась на государственного адвоката, бесплатного.

Как выяснилось — зря. Моего отца обвинили в мошенничестве и заключили под стражу. Но он страдает тяжелым сердечным заболеванием, с которым в камере находиться противопоказано.

Попала в серьезную аварию, сама, к счастью, осталась жива, а машина — груда металлолома. Автомобиль для меня — необходимость, поэтому я очень надеялась на выплату страховки, чтобы купить другой. И была в отчаянии, когда страховая выплатила мне всего половину ожидаемой суммы! Я хотел взять квартиру в ипотеку — банк предлагал очень выгодные условия. Но поскольку сам я ни в недвижимости, ни в экономике ничего не понимаю, решил довериться профессионалу.

Муж нашел молодую любовницу и решил со мной разводиться. Мы в браке больше 30 лет прожили, я не работала, воспитывала дочку.

А все имущество он на себя записывал, и квартиру, и машину, и дачу. Да так хитро, что вроде как это совместно нажитым и не считалось. Обо мне Услуги Цены Отзывы Контакты. Срок и стоимость подлежащих выполнению работ определены приложением 3 к договору. Однако недостатки переданной документации ответчиком устранены не были.

Взыскать с ответчика в пользу истца предварительную оплату по договору подряда. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения работ.

Предложение об урегулировании разногласий и др. Отзывы Дело о разводе и разделе имущества Ольга Сергеевна, я Вам очень благодарна, что Вы меня поддержали в тот момент, когда все рушилось в моей жизни. Дело о страховом возмещении после аварии К Ольге Сергеевне обратилась после автомобильной аварии. Дело по обвинению в краже Единственное, о чем я жалею — что не знала об адвокате Ольге Жуковой, когда мою дочь задержали и предъявили обвинение в краже.

Дело по замене содержания под стражей Моего отца обвинили в мошенничестве и заключили под стражу. Дело о невыплате компенсации по КАСКО Попала в серьезную аварию, сама, к счастью, осталась жива, а машина — груда металлолома. Дело о страховании ипотечной квартиры Я хотел взять квартиру в ипотеку — банк предлагал очень выгодные условия. Дело о разделе имущества супругов Муж нашел молодую любовницу и решил со мной разводиться. Уголовное право Жилищное право Семейное право Кредиты Банкротство граждан Другое указать получить консультацию оценить перспективы составить договор написать жалобу претензию написать исковое заявление отзыв на иск принять участие в судебном заседании другое указать.

Введите код:. Ваши контактные данные защищены. Я против спама.

О расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами. Работы по этапу I и II Ответчиком выполнены в срок и надлежащим образом, претензий по ним истец не имеет. Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по III этапу составляет тыс.

Категория спора: арбитражные строительные споры по договору строительного подряда, связанные с взысканием суммы неотработанного аванса; взысканием неустойки за просрочку выполнения работ; взысканием суммы убытков; взысканием судебных расходов. Ведение арбитражного дела и представительство в арбитражном суде осуществлено арбитражными адвокатами и юристами по арбитражным спорам нашей компании. Обстоятельства дела: истцом — заказчиком по договору строительного подряда был заключен договор подряда на производство строительно-монтажных работ, по которому работы не были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Заявленные требования нашего Клиента — заказчика по договору строительного подряда удовлетворены , в том числе требования:. Ниже представлен судебный акт , вынесенный в пользу нашего Клиента истца по делу о взыскании денежных средств по договору строительного подряда.

Претензия по возврату аванса по договору подряда

Заказчику или подрядчик может понадобиться отказаться от дальнейшей работы. Рассмотрим, какие условия нужны для расторжения договора подряда и как правильно выйти из договора. Условие о расторжении договора подряда полезно для обеих сторон. Необходимость отказаться от соглашения в одностороннем порядке может возникнуть у каждого участника правоотношений.

Иск о расторжении договора подряда и взыскании предоплаты

Арбитражный суд Поволжского округа в составе: Ульяновск, на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от Исковое заявление мотивировано неисполнением Подрядчиком договорных обязательств по выполнению работ по укладке спортивного покрытия. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от Решение суда первой инстанции мотивировано получением Подрядчиком авансового платежа, неисполнением обязательств по выполнению предусмотренных заключённым с Заказчиком договором работ Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от В обоснование принятого по делу судебного акта апелляционный суд указал на ошибочность выводов суда первой инстанции, поскольку заключённый между сторонами договор не прекратил своего действия и не расторгнут сторонами, Заказчик вправе требовать исполнения Подрядчиком договорных обязательств. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Осуществляем возврат денежных средств за непоставленный товар Как вернуть деньги от недобросовестного поставщика?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Расторжение договора подряда по инициативе подрядчика
Логин: Пароль: Запомнить меня на этом компьютере Забыли свой пароль? Арбитражные суды РФ в соответствии со ст.

Предлагаем ознакомиться со статьей на тему: "исковое заявление о возврате аванса". В статье приведены комментарии профессионалов. Все вопросы вы можете задать дежурному юристу. Москва, ул. Автозаводская, на КГТ 12 кв. Ответчиком был найден покупатель на мою квартиру и подобраны обменные варианты КГТ 12 кв. Арбатецкая далее — однокомнатная квартира , с которыми я согласился.

Исковое заявление о возврате аванса

Иск о расторжении договора подряда. На основании договора подряда заключенного между истцом и ответчиком, ответчик обязуется выполнить под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, а истец принять и оплатить работы. Однако несмотря на то, что истец в полной мере выполнил условия договора, представители ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего испорчены стены, строительные материалы и т. Истец просит суд расторгнуть договора подряда и взыскать с ответчика денежные средства.

Содержание 1 Предоплата возвращается или нет: требования, порядок действий и особенности : 1. Порядок действий 3. Предоплата или предварительная оплата — это термин, употребляющийся в юридических документах и обозначающий аванс, какую-либо часть или всю сумму расчётов по заключённому договору купли-продажи.

Исковое заявление подрядчика о взыскании стоимости работ по договору подряда Документ Word, 16 Кб. Исковое заявление об оплате части работы в связи с отказом заказчика от договора подряда Документ Word, 15 Кб. Исковое заявление о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков в связи с нарушением сроков начала работ Документ Word, 17 Кб. Исковое заявление о передаче подрядчиком незавершенной работы Документ Word, 16 Кб. Исковое заявление о возмещении затрат на устранение недостатков в работе подрядчика третьими лицами и возмещении убытков Документ Word, 16 Кб. Исковое заявление о возмещении вреда, причиненного недостатками работ по строительству Документ Word, 16 Кб. Исковое заявление о взыскании убытков и аванса по договору подряда в связи с неисполнением договора Документ Word, 17 Кб. Исковое заявление о взыскании стоимости материалов по договору строительного подряда Документ Word, 17 Кб. Исковое заявление о взыскании неустойки по договору подряда Документ Word, 14 Кб. Исковое заявление о взыскании неотработанного аванса и неустойки по договору подряда Документ Word, 17 Кб. Исковое заявление о взыскании задолженности и процентов по договору подряда Документ Word, 16 Кб.

Чтобы вернуть неотработанный аванс, необходимо расторгнуть договор. Право заказчика на отказ от договора подряда предусмотрено договора подряда, содержащего требование о возврате аванса и выплате пени. . Образец искового заявления о взыскании пени за неисполнение.

Образец, пример Искового заявления о взыскании долга по договору подряда, + как написать

.

Исковые заявления, вытекающие из договора подряда

.

Расторжение договора подряда: на что обратить внимание

.

Иск о расторжении договора подряда

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Агата

    А втот если по месту жительства три раза передавали повестку через тёщу? А она её прятала и не передавала? Специально, что бы зятя на машине при соседях покатали! Что тогда с ней можно сделать, ведь это противодействие следствию, и её можно посадить?

  2. Светлана

    І ВСЕ ЦЕ З ТІЄЇ ПРИЧИНИ ЩО ВЛАДА ВІДІРВАНА ВІД НАРОДУ І ПОСТІЙНО ЙОГО ОБДИРАЄ І ЗНИЩЮЄ

  3. Ефросиния

    Самая бесполезная контора это мусора.

  4. Зинаида

    Путин и его опг хотят ограбить народ до нитки!

© 2018-2019 belgatoy-sp.ru